高中级职称评定、学历教育、学历认证、资格认证
心理咨

询师、人力资源师
一二级建造师

考试培训
外码认

证
高中级职称评定,职称评审
学历

文凭
证书办

理
1+N认证培训


考试书籍、专家视频
资格认证  心理咨询师|  理财规划|  职称  英语 |  职称计算机|  人力资源师|  导游资格|  教师资格营养师|  营销师
建筑认证  一级建造师|  二级建造|  造价工程师|  监理工程师|  安全工程师|  结构工程|  咨询工程规划师|  建筑师
VIP 论坛
宣传赚点 合作
 位置: 中国教育无忧网 >> 建筑认证 >> 造价工程师 >> 复习指导 >> 正文
 造价工程师考试辅导之合同案例(十九)设计失误应承担责任    3星级
【字体: 字体颜色
                    

  「案例」甲公司与乙勘察设计单位签订了一份勘察设计合同,合同约定;乙单位为甲公司筹建中的商业大厦进行勘察、设计,按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费;乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求,进行测量和工程地质。水文地质等勘察设计工作,并在××××年5月l日前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同,在合同中规定了开工日期。但是,不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备,如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下,乙单位迟延36天提交勘察设计文件。此时,丙公司已窝工18天。在施工期间,丙公司又发现设计图纸中的多处错误,不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失,否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院,要求乙单位赔偿损失。法院认定乙单位应承担违约责任。

  「案例评析」该案中乙单位不仅没有按照合同的约定提交勘察设计文件,致使甲公司的建设工期受到延误,造成丙公司的窝工,而且勘察设计的质量也不符合要求,致使承建单位丙公司因修改设计图纸而停工、窝工。根据《合同法》“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”乙单位的上述违约行为已给甲公司造成损失,应负赔偿甲公司损失的责任。

 

友情提示:如果您认为本篇文章值得收藏请把
此文章收藏到 [博采| 365Key| 新浪ViVi]
  • 上一篇文章: 造价工程师考试辅导之合同案例(二十)承包商应提供约定的产品

  • 下一篇文章: 造价工程师考试辅导之合同案例(十八)工程未经验收 不得交付使用
  • 发表评论   告诉好友   打印此文  收藏此页  关闭窗口  返回顶部
    文章列表 排行列表
     徐州:2007年度二级建造师执业资...
     苏州:2007年度二级建造师执业资...
     常州:2007二级建造师执业资格考...
     四川:二级建造师补充考核认定合...
     四川:二级建造师补充考核认定合...
     山东:注册二级建造师注册实施办...
  • 2004年考试大纲:第三科目 建设工...

  • 造价工程师执业资格考试《工程造...

  • 2004年考试大纲:工程造价管理基...

  • 05《案例》考完后个人总结

  • 工程造价计价与控制复习提纲——...

  • 工程造价计价与控制复习提纲——...

  • 二级建造师系列书籍及视频
    造价工程师系列书籍及专家视频
    监理工程师系列书籍及专家视频
      网友评论:(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    公司简介 | 联系方法 | 代理合作 | 广告服务 | 汇款方式 |友情链接 |宣传赚点 |网站地图
    本站为中国教育无忧网所有
      中国教育无忧网 鄂ICP备05018958号      电话:15972155973  QQ:918753 
    本站提供一、二级建造师、造价工程师、监理工程师、职称英语、职称计算机培训考试